В срок выполнить: Статья 27. Сроки выполнения работ (оказания услуг) КонсультантПлюс

Содержание

ТОП-5 советов для специалистов по охране труда

Как выполнять задачи в срок: ТОП-5 советов для специалистов по охране труда

Главная

Охрана труда

Контекст

Как выполнять задачи в срок: ТОП-5 советов для специалистов по охране труда

Говорят, у ответственных работников — 25 часов в сутках. Но по-настоящему грамотный сотрудник не проживает жизнь на работе, он попросту правильно планирует время и выполняет задачи в срок. Рассказываем, какие способы помогут закончить рабочий день с чувством полного удовлетворения от своей продуктивности.

11.05.21

13K

Cодержание статьи

Обзоры, интервью, свежие новости и изменения в законодательстве — оперативно в нашем Telegram-канале. О самых важных событиях — в нашей группе ВКонтакте.

Визуализируйте и планируйте задачи

Ставьте цели, прописывайте задачи. В телефоне, на бумаге, хоть в таблице excel — цель должна быть перед глазами. Задача не прописана равно «задачи не существует». Важно конкретно указывать что и к какому времени нужно сделать.

Дробите масштабные задачи на подзадачи, это в разы облегчит работу. Глобальные дела нас пугают, поэтому мы оттягиваем их выполнение до критического момента. И, конечно, ставьте реальные сроки на выполнение задачи и старайтесь их придерживаться.

Обсуждайте задачи дня с руководством и подчиненными

В идеале – ежедневная «летучка» или хотя бы обсуждение в рабочем чате. Пропишите список дел, оцените их выполнимость и учтите компетенцию сотрудников, которым вы поручаете какую-либо задачу (или берете их в партнерство). Если вы слишком серьезно завысите уровень задач, то сотрудник быстро потеряет к ним интерес и не будет выполнять даже под угрозой штрафов.

Не забывайте назначать ответственного за задачу. Даже если ее решают несколько человек, отвечать за результат должен кто-то один. Так вы упраздните лазейку для тех, кто любит перекладывать свои обязанности на других.

Практикуйте тайм-менеджмент

В основе принципов тайм-менеджмента лежит четкое распределение дел по категориям. Одна из рабочих схем — матрица Эйзенхауэра, которая подразумевает 4 типа задач:

А: Важные и срочные
В: Важные, но НЕ срочные
С: Срочные, но НЕ важные
D: Не важные и НЕ срочные

Присвойте каждому делу свой статус и действуйте по инструкции.

А: В эту категорию относятся задачи, которые нужно сделать «здесь и сейчас». Они будут тормозить вас и сказываться на продуктивности до тех пор, пока вы не расправитесь с ними. Оптимально — не нагружать эту категорию большим количеством задач, чтобы каждую из вас вы смогли решить оперативно.

В: Эти задачи отразятся на личном успехе в перспективе. Пример: вы поставили цель пройти курс повышения квалификации, чтобы выйти на новый уровень заработка.

Теперь каждый день вы должны уделять обучению по 1-2 часа, в течение месяца. В противном случае эта задача перейдет в категорию А.

C: Задачи-помехи, которые можно спутать с делами из главного А-списка. Часть дел из этой категории — смело делегируйте! Пример: дома сломался дверной замок. Если ваш рабочий час стоит дороже, чем мастера по ремонту замков, оптимальнее будет сразу вызвать его, а не тратить на это свое время.

D: Сюда относятся развлечения и отдых. Не стоит отказываться от них просто грамотно включайте эти приятные дела в свой график.

Пользуйтесь приложениями для выполнения задач

В современном мире есть множество помощников для упорядочивания вашего рабочего дня. Вот несколько хорошо себя зарекомендовавших.

ToDo. Приложение для синхронизации рабочих и личных задач. Здесь можно сортировать задачи, устанавливать для каждой приоритет, вычеркивать неактуальные. Удобная функция —возможность добавить свое местоположение на карте. Если вам внезапно понадобилось отправиться в другой район города на встречу, телефон подскажет, как сделать это быстрее.
Things. Записывать задачи в этот планер можно голосом, поскольку приложение интегрируется с Siri. Это особенно удобно для занятых людей, у которых нет даже лишних секунд посмотреть в телефон.
Planner Plus. Идеальный помощник для тех, у кого есть подчиненные. Управлять списком дел может любой участник, у которого есть доступ. Таким образом, вы можете подключить всю свою команду к выполнению задач или назначить на каждое задание ответственного.
2Do. В этом приложении пользователь может настроить интерфейс под себя, сортировать список дел, отмечать выполненные задания, отправлять список по почте, прикреплять к задачам фотографию, видео- или аудиосообщение. Для защиты информации можно установить пароль.
Sooner. Приложение с минимальным количеством настроек и максимальной пользой. Вы можете распределять задачи по времени на виртуальном циферблате, менять их местами, отмечать разными цветами, устанавливать степень важности конкретной задачи.

Мотивируйте себя и сотрудников на выполнение задач

Здесь важно следовать трем простым правилам:

Объяснять себе и работникам, зачем нужен результат этой задачи.
Рассказывать команде или ответственному, зачем вы требуете конкретных действий.
Хвалить, благодарить, поощрять за проделанную работу и отличный результат себя и сотрудников.

Обратная связь — крайне важна для анализа действий и работы над ошибками. С ней аналогичные задачи будут решаться в последствии быстрее. Обязательно проговаривайте слабые и сильные стороны решения конкретного дела. И, конечно, не забывайте награждать себя презентами за активность и добросовестное отношение к работе.

11.05.21

13K

Чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на наш дайджест. Каждый понедельник, среду и пятницу делимся подборками самых интересных материалов по охране труда, экологической безопасности и ESG.

Нажав кнопку, вы даете согласие на обработку
персональных данных и соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Нарушение срока выполнения работ по вине Заказчика.

Что делать Подрядчику?

Ситуация: Между клиентом VERDICTO и застройщиком был подписан договор строительного подряда. По условиям заключенного договора подрядчик обязался выполнить комплекс строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного комплекса в Московской области.

Договором были установлены сроки начала и окончания работ. Промежуточные сроки выполнения работ договором не предусматривались. Подрядчик не приступил к выполнению работ своевременно. Нарушение сроков начала работ произошло из-за неисполнения Заказчиком обязанности по передаче проектной документации.

Заказчик направил подрядчику уведомление о расторжении договора во внесудебном порядке и требование об уплате неустойки.

Вопросы:

Вправе ли Заказчик расторгнуть договор строительного подряда в этой ситуации?
Вправе ли Заказчик требовать уплаты неустойки?

Ответ: Заказчик вправе расторгнуть договор строительного подряда, поскольку это право не было ограничено заключенным договором. Заказчик не вправе требовать уплаты неустойки, т.к. просрочка допущена не по вине подрядчика. Подрядчику, тем не менее, рекомендуется письменно уведомлять заказчика о невозможности начать работы своевременно в связи с отсутствием проектной документации.

Обоснование ответа: Согласно ст. 717 Гражданского кодекса РФ по общему правилу заказчик может во всякое время до сдачи работ расторгнуть договор подряда. При этом заказчик обязан оплатить работы, выполненные подрядчиком до получения уведомления. Однако договором безусловное право заказчика расторгнуть договор может быть ограничено.

В рассмотренном нами случае, заключенным договором право заказчика на расторжение договора ограничено не было. По этой причине договор подряда прекратил свое действие с момента получения уведомления подрядчиком (ст. 450.1 Гражданского кодекса РФ).

Однако начисленная Заказчиком неустойка, не подлежала выплате. Согласно ст. 330 Гражданского кодекса, должник обязан уплатить кредитору неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Таким образом, для взыскания неустойки необходимо доказать, что просрочка произошла по его вине.

Закажите бесплатный правовой анализ Вашей ситуации от Адвоката Антона Абражевича

Заполните форму ниже:

Оставляя сведения о себе, я согласен с условиями их обработки и хранения

или напишите нам в мессенджеры:

Согласно ст. 719 Гражданского кодекса РФ, подрядчик вправе не приступать к работе в случае, когда заказчик не предоставил техническую документацию и это препятствует исполнению договора. Аналогичная норма содержится в ст. 716 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой подрядчик обязан уведомить заказчика и до получения от него распоряжения приостановить работы при наличии обстоятельств, препятствующих своевременному или качественному выполнению работ. Таким образом, если заказчик не передал подрядчику проектную документацию, и это препятствует выполнению работ, подрядчик вправе не приступать к работам и не считается допустившим просрочку.

Несмотря на то, что в рассмотренном нами случае, подрядчик не направлял заказчику уведомление о невозможности начала работ в срок, с нашей точки зрения, подрядчик не должен считаться просрочившим исполнение обязательства. Дело в том, что специальная норма, содержащаяся в ст. 719 Гражданского кодекса РФ, наделает подрядчика правом не приступать к выполнению работ в случае, если заказчик не исполнил обязанности по передаче технической документации. Обязанность по предоставлению проектной документации по договору строительного подряда является встречной по отношению к обязанности подрядчика приступить к выполнению работ вовремя. Указанная статья, не обязывает подрядчика направлять какие-либо уведомления заказчику.

Однако позиции судов по этому вопросу неоднозначна:

Часть судов, вынося решение в аналогичных ситуациях, указывают на необходимость уведомления заказчика. Смотрите, например, Постановление Арбитражного суда Московского округа от 30.12.2014 г. № Ф05-14503/2014 по делу № А40-186081/13;

Другая часть судебных актов говорит о необязательности уведомления заказчика, если последний не исполняет своих встречных обязательств. Смотрите, например, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 19.07.2006 г. № А33-16137/05-Ф02-3179/06-С2.

Учитывая такую противоречивую судебную практику, мы все же рекомендуем подрядчику направлять письменные уведомления о невозможности начать работы до предоставления проектной документации.

Остались вопросы по материалу статьи? Задайте их бесплатно по нашему телефону: +7 (495) 789 09 96 или с помощью формы ниже:

слов на выбор — «Вовремя» против «вовремя»

спросил 12 лет, 1 месяц назад

Изменено 9 лет, 1 месяц назад

Просмотрено 550 тысяч раз

Какой из них правильный:

Отправьте свою работу в раз.
Отправьте свою работу в время.

выбор слова
грамматичность
предлоги
время
в-он

«Вовремя» обычно подразумевает «для (какого-то события)», тогда как «вовремя» означает «до определенного срока».

«Событие» могло бы быть крайним сроком, но в этом случае «вовремя» встречается гораздо чаще.

Примеры:

«Я успел к параду»

«Я доставил отчет вовремя, чтобы он прочитал его перед собранием»

«Я добрался до города вовремя (для)/(успеть) на последний поезд»

«Я добрался вовремя» — значение «вовремя к какому-то событию, которое считается известным».

, но

«Я пришел вовремя» — что означает «до крайнего срока» — что может быть известно слушателю, но не обязательно, потому что сама фраза подразумевает крайний срок, а не какое-то другое событие.

Вовремя означает в конкретно назначенное время, т.е. ни особенно рано, ни поздно. Поезд должен прибыть вовремя в 13:36.

Вовремя означает достаточно рано , т. е. до наступления крайнего срока или другого предела. Пассажиры должны были быть у выхода на посадку к 15:05; В аэропорт мы приехали только к 3 часам, но очереди на контроле не было, так что мы все же успели.

В этом случае правильный выбор — «вовремя».

Подробнее о различиях:

«Вовремя» используется для предположения, что я смог выполнить действие до того, как произошло другое событие:

Я смог связаться с вами вовремя.

Разница между «вовремя» и «вовремя» будет заключаться в сроках или графиках, которые вращаются вокруг очень конкретной даты или часа:

Поезд пришел вовремя.
Проект выполнен вовремя.

Следует отметить, что фразы могут также использоваться в других несвязанных контекстах:

(в музыке) Шаг во времени.
Дориан Грей застрял во времени.

Без дальнейших ссылок, вовремя , вероятно, лучшая конструкция. Установлено время (крайний срок), и к тому времени задача будет выполнена.

Проект был рассчитан на три месяца и сдан вовремя.

Во времени обычно используется для обозначения завершения по отношению к чему-то другому.

Я приехал домой вовремя, чтобы увидеть своих детей, прежде чем они уйдут в школу.

Похоже, что предложная фраза вместо xxx имеет значение. Если я скажу,

Пожалуйста, подайте статью вовремя.

Вы можете спросить

Вовремя для чего?

Но если я скажу

Пожалуйста, подавайте документы вовремя.

Вы можете спросить

Когда это должно произойти?

Оба варианта правильны с точки зрения грамматики. Однако они несут разное значение. «Пусть задача будет выполнена вовремя». подразумевает, что это должно быть завершено к определенному времени (обычно к запланированному сроку), но не позднее. «Пусть задача будет выполнена вовремя». подразумевает, что задача должна быть выполнена к указанному времени.

Давайте использовать разные глаголы: «Пусть задача будет запущена вовремя». означает, что оно должно быть начато в определенное время и не ранее. «Пусть задача будет запущена вовремя». означает, что задача должна быть запущена в указанное время и не позже.

Из-за ограниченного контекста трудно сказать, что лучше подходит для этого случая.

Вы использовали бы «вовремя» для обозначения определенной даты времени. «Вовремя» описывает событие, хронология которого может быть не столь явной.

Документы должны быть сданы 15 ноября к полудню. Ожидается, что все студенты сдадут свои работы вовремя.
Как вы думаете, сможем ли мы вовремя получить помощь по этому проекту, чтобы он был полезен?

Работа завершена в срок или Работа завершена вовремя?

Чтобы опубликовать ваш вопрос, нам нужен ваш адрес электронной почты, чтобы уведомить вас, когда ответ будет доступен.

Зарегистрируйтесь через Facebook Зарегистрируйтесь через Google

или Зарегистрируйтесь с адресом электронной почты

Адрес электронной почты (обязательно)

Пароль (обязательно)

Уже есть учетная запись? Логин

Зарегистрируйтесь, чтобы получить редактирование вашего текста прямо сейчас для БЕСПЛАТНО ⚡

Зарегистрируйтесь в Google

Сегодня более 1001 человек проверили свой английский.

Продолжая использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими Условиями обслуживания.

Войти через Facebook Войти через Google

или Войти с адресом электронной почты

Забыли пароль?

Продолжая использовать этот веб-сайт, вы соглашаетесь с нашими Условиями обслуживания.

Ваш текст проверяется одним из наших экспертов.
Мы сообщим вам, когда ваша версия будет готова.

Или подождите на этой странице

Оставьте эту страницу открытой, и ваш исправленный текст появится, как только он будет готов!

Вам нужно добавить способ оплаты, чтобы получить нашу специальную акцию ⚡

Введите свой адрес электронной почты ниже, чтобы получить мгновенный доступ к первой главе нашей электронной книги

Скачано более 1320 раз сегодня.

Сводка

Электронная почта для получения (обязательно):

Как вы хотите оплатить?

Введите код купона

Мы очень рады, что вам понравилась ваша версия!
Ваш отзыв помогает нам улучшить наш сервис.
Хотите еще БЕСПЛАТНЫХ версий ? 🎁

Нажмите здесь, чтобы ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ кредиты!

Поставьте нам лайк на Facebook, нажав кнопку «Нравится» ниже:

Поделитесь TextRanch на Facebook, нажав кнопку ниже.

Поделиться на Facebook

Поздравляем! Вы только что заработали 3 кредита!

Закрытие вашей учетной записи лишит вас доступа к вашим прошлым версиям, и вы больше не сможете получать БЕСПЛАТНУЮ ежедневную версию.

Сохранение вашей учетной записи TextRanch бесплатно, и мы храним все ваши прошлые версии безопасным и конфиденциальным образом.

Если мы не оправдали ваших ожиданий, нам бы очень хотелось узнать больше. Пожалуйста, сообщите нам, почему вы закрываете свою учетную запись:

Я не понимаю, как это работаетМне это больше не нужноЭто слишком дорогоЯ беспокоюсь о конфиденциальностиДругое

Пожалуйста, сообщите нам, почему вы хотите закрыть свою учетную запись:

1. Введите текст ниже.
2. Наши редакторы исправят это за несколько минут.
3. Улучши свой английский!

Один из наших специалистов исправит ваш английский.

1. Введите текст ниже.
2. Наши редакторы исправят это за несколько минут.
3. Улучши свой английский!

Один из наших специалистов исправит ваш английский.

Полный поиск в Интернете дал следующие результаты:

Работа завершена вовремя – самая популярная фраза в Интернете.

Популярнее!

Работа завершена вовремя

32 результатов в Интернете

Некоторые примеры из Интернета:

Часы работы обычно с понедельника по субботу, с 6:00 до 23:00. Чтобы обеспечить выполнение этой работы вовремя для прибытия ТБМ на площадку …
22 мая 2015 г. … Инженеры будут работать круглосуточно с 22:00 пятницы 29 мая до убедиться, что работа завершена вовремя для закрытия закрытия на . ..
7 мая 2015 г. … Инженеры будут работать круглосуточно с 22:00 в пятницу, 15 мая, чтобы обеспечить работа завершена вовремя для того, чтобы закрыть крышку, которая должна быть удалена …
Он гарантирует, что его работа будет завершена вовремя . Я заметил, что Он проводит интенсивное тестирование, чтобы обеспечить полный охват критических сценариев для достижения больших …

Работа завершена в срок

2 результата в Интернете

Несколько примеров из Интернета:

Это включает в себя мониторинг деятельности, связанной с членством, для обеспечения работа завершена в срок , и при необходимости предоставляет обратную связь для улучшения …
Она также обладает отличными навыками управления проектами, чтобы обеспечить выполнение работы в срок . С ней приятно работать, и я был бы рад возможности …

Благодаря TextRanch я смог набрать более 950 баллов по TOEIC, а также получил хорошую оценку по ACTFL OPIC.
+ Читать интервью полностью

— Алан , Студент

Я люблю TextRanch за надежную обратную связь. Комментарии редакторов полезны, а обслуживание клиентов потрясающее.
+ Прочитать интервью полностью

— Зубаир Алам Чоудхури , Специалист технической поддержки

TextRanch помог мне улучшить свои письменные навыки, а также общаться более естественно, как местный англоговорящий.
+ Читать интервью полностью

— Мишель Вивас , Старший технический директор

TextRanch удивительно отзывчив и действительно заботится о клиенте. Это лучший онлайн-сервис, которым я когда-либо пользовался!
+ Прочитать интервью полностью

— Реза Бахрами , Фотограф/кинорежиссер

Я начал использовать TextRanch, когда начал изучать английский язык. Это был отличный способ улучшить свои знания английского языка.
+ Читать интервью полностью

— Кьяра Бессо , Копирайтер

Мне нравится, что редакторы TextRanch — настоящие люди, которые редактируют текст и оставляют отзывы — это делает его таким личным.
+ Прочитать интервью полностью

— Marelise , Менеджер по социальным сетям

Иногда мне кажется, что мои английские выражения понятны, и TextRanch мне очень помогает в таких случаях.
+ Прочитать интервью полностью

— Snappy , Переводчик

TextRanch очень помог мне в улучшении потока и восстановлении структуры моих предложений.
+ Читать интервью полностью

— Рин , Переводчик

2,000+ Trustpilot Отзывы

Отлично 4.8 90 005

TextRanch, LLC.
«Быстрый ответ и я получил то, что хотел сказать. Грамматическая коррекция превосходна, поскольку сохраняется смысл.»
– Lilybeth апрель 2023
TextRanch, LLC.
Это textRanch для быстрой проверки 10/10 для меня».
– еленита Апрель 2023
TextRanch, LLC.
«Это очень помогает при выполнении школьных заданий лучше, чем грамматика» Не знаю, как я жил без редакторов TextRanch «Отличная помощь!»
– Зоя Апрель 2023
TextRanch, LLC.
«Спасибо TextRanch. Приятно получать обзор от непосредственного человека, а не генератора искусственного интеллекта».
– I — Избранный комментарий.
TextRanch, LLC.
«Это приложение даже лучше, чем грамматика!» Большое спасибо. Больше всего мне нравится человеческий фактор».
– staniotov2496 — Избранный комментарий.
TextRanch, LLC.
«Я верю, что деловое общение улучшится». и время выполнения. спикер, я всегда сомневаюсь в своих выражениях. Редакторы TextRanch очень полезны!»
– Мария Февраль 2023
TextRanch, LLC.
«Человек, который просматривает мой вопрос, а не автомат».
– Мохаммад Январь 2023
TextRanch, LLC.
«Мне нравится наблюдать за отслеживанием изменений! и комментарии редакции»
– Лидия Январь 2023
TextRanch, LLC.
«Мой редактор понял мое намерение и дал мне хороший совет!! Спасибо!!»
– mia0906 Январь 2023
TextRanch, ООО.
«Настоящий человек, который будет вести меня вместо искусственного интеллекта :)»
– Pman Январь 2023
TextRanch, LLC.
«Лучший Особенность этого сервиса в том, что текст отредактировано человеком. Это дает мне больше уверенности в том, что контекст будет правильным, чему трудно доверять с помощью приложений автокоррекции»
– shubhraja — Избранный комментарий.
TextRanch, ООО.
«Редактор реального человека намного3 лучше, чем редактор программного обеспечения». . Гораздо лучше, чем инструменты ИИ»
– авинаш — Избранный комментарий.
TextRanch, LLC.
«Это фантастический веб-сайт. Такой эффективный. Очень рекомендую.»
– Aldecinete — Избранный комментарий.
TextRanch, LLC.
«Так стоит своих денег».
– Лесли Ноябрь 2022
TextRanch, LLC.
«Мне нравится, как редакторы оформляют мою работу так намного лучше».
— Лесли — Избранный комментарий.
TextRanch, LLC.
«Человеческое понимание контекста. Искусственный интеллект до сих пор не может этого сделать!»
– Карлос Ноябрь 2022
TextRanch, LLC.
«Самое полезное приложение, которое я когда-либо находил. Я искренне ценю ваши усилия». 2 «Надежный, дотошный и удивительно быстрый. отзыв от редактора».
– Магдалена Октябрь 2022
ТекстРанч, ООО.
«Большое спасибо! Не ожидал, что мой текст проверит настоящий редактор, а не ИИ. и результат такой хороший!!»
– Kijae — Избранный комментарий.
TextRanch, LLC.
Я люблю это! ;)»
– Франческа — Избранный комментарий.